发包人什么意思_因发包人原因导致建筑工程变更,承包人可以要求赔偿吗

2023-01-01 工程建筑 阅读:

在古代有“朝令夕改”的政策,而在建筑工程中此类情况也时常发生,发包人要求工程变更的原因非常多,或是因为发包人改变建筑图纸,或许发包人勘察不足、提供资料错误等等,当出现这种情况的时候,很多承包人不知道该怎么办,因发包人原因导致建筑工程变更,承包人可以要求赔偿吗?小编整理了以下内容为您解答,希望对您有所帮助。

在承包人进行建筑工程施工的过程中,发包人都是可以根据实际情况进行工程变更的,但工程变更,既可能导致工程费用增加,也可能给承包人造成实际损失,发包人应当按照实际情况增付相应的费用,赔偿相应的损失。

1、发包人变更工程计划,存在以下情形的,应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

(1)发包人变更计划,提供的资料不准确的。

(2)发包人未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件,而造成勘察、设计的返工、停工的。

(3)发包人修改设计。

2、发包人进行工程变更,增加承包人(实际施工人)工作量的,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,双方当事人就工程变更的费用进行协商处理,协商不成的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

3、因发包人工程变成的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

在实际中,发包人进行工程变更给承包人造成损失的,应当赔偿相应的费用。不过发包人不进行相应的赔偿,承包人可以根据相关的法律法规对发包人进行法律诉讼来维护自己的合法利益。如果您的情况比较复杂,也提供律师在线咨询服务,欢迎您进行法律咨询。

发包人什么意思_因发包人原因导致建筑工程变更,承包人可以要求赔偿吗

http://m.ynkwsw.com/baike/230505.html

推荐访问:发包人是什么意思 发包人是业主吗

工程建筑推荐文章

推荐内容

上一篇:工程垫资合同|追讨工程垫资可以要求支付利息吗 下一篇:公司拖欠工程款不给怎么办_拖欠工程款对公司资质有什么影响